光伏清洗施工合同书范本

光伏清洗施工合同书范本

光伏清洗施工合同书是指在光伏发电项目中，清洗施工方与委托方之间签署的具有法律效力的文件。光伏清洗工作是保证光伏发电系统正常运行和发电效率的重要环节之一。为了规范光伏清洗施工工作，确保双方合作的顺利进行，制定一份光伏清洗施工合同书范本非常必要。

一、甲方（委托方）信息

委托方：

地址：

联系人：

电话：

二、乙方（施工方）信息

施工方：

地址：

联系人：

电话：

三、合同目的

本合同的目的是为了明确双方在光伏清洗施工中的权利和义务，保证工作的顺利进行。

四、合同内容

1. 工作范围：

（1）清洗光伏电池板表面的积尘、杂物等污染物。

（2）检查、清理光伏电池板框架、支架及其它相关设备。

（3）定期巡查，确保光伏发电系统正常运行。

2. 施工期限：

本次施工工期约为X天/月，具体施工时间根据双方协商确定。

3. 交付标准：

清洗后的光伏电池板表面干净、无污染物，并且能够发挥最佳发电效率。

4. 付款方式：

（1）施工方按照清洗面积进行计价，按照双方协商的单价进行结算。

（2）支付方式：委托方于施工开始前支付工程款的30%，施工完成后支付余款。

五、质量保证

施工方保证所提供的服务符合相关标准，并且保证清洗后的光伏电池板能够正常发电，如果发生问题，施工方将负责免费返工，直到问题解决。

六、违约责任

1. 如果委托方不按时支付工程款，施工方有权暂停工作，直到支付完毕。

2. 如果施工方未按合同约定完成工程，委托方有权要求返还已支付的工程款，并且可以向相关部门举报。

七、争议解决

双方因履行本合同发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，可向人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 合同的签署、生效和解释适用中华人民共和国法律。

以上是光伏清洗施工合同书的范本，希望对您有所帮助。

顶一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%