epdm施工国家规范？

一、epdm施工国家规范？

规范一：epdm塑胶运动地面的基础可分为沥青混凝土基础和水泥混凝土基础

规范二：epdm沥青混凝土基础要密实，坚实，平整，表面粗糙，无裂隙，无碾压痕迹

规范三：epdm水泥混凝土基础是平整，坚硬，表面粗糙，无返砂现象，不能出现断裂和细缝，表面不能有浮出的水泥粉，水泥混凝土标号达到砼C一25检验标准

二、地暖施工国家规范标准？

（1）管线铺设方案设计：每个空间要铺设整齐且美观，而且因为所有管材是一根通到底，没有间断的，所以需提前结合房屋户型设计好铺设方案。另外，需要结合每个空间的功能设计及家具摆放等因素，综合考虑管线布置方案、分水器位置等。

（2）铺设前地面处理：地面清理干净，如有尖锐凸起需清除（防止伤害隔热层或管线，如局部较低或较高的，也需要进行修补或铲除。地面平整度误差应该在5mm内。

（3）保温层铺设：保温板直接缝隙不能超过5mm,并用胶布粘连。边界及与墙面交接处需铺设保温条，保温条搭接处需大于10mm。

（4）反射膜铺设：反射膜之间必须用胶带粘连，铺设平整不允许有褶皱，不允许露出保温板或地面。

（5）钢丝网铺设：地面满铺钢丝网，保证在固定管线时可以按照规范距离进行固定。钢丝网必须用卡钉固定且不允许有翘起现象。注意卡钉距离规范。

（6）分水器安装：分水器位置应便于维修及整体拆卸；分水器两端需安装压力表和自动排气阀；建议分水器旁边增加一个三孔插座，便于后期维护或增加水压泵；分水器上沿高度需大于60cm；分水器安装完毕建议暂时用保护膜覆盖，防止水泥或涂料污染。

（7）管线铺设：贴着钢丝网铺设管材，注意转弯时测好距离，定好位置再将盘管固定上去，严格控管线之间的距离，便于让地面受热均匀，使用白色塑料扎带固定盘管。采暖中分上下两路水，为让两路水管保持一定距离且不发生位移，用黑色塑料管卡来固定；分水器出地面部分管线需加保温套管。严禁管线交叉铺设。

（8）填充层铺设：填充层的材料宜采用C20豆石混凝土，水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥，因为它早期强度较高，在凝结硬化过程中的干缩性较小，对控制和防止混凝土干缩裂较为有利；砂子宜采用中砂或粗砂，含泥量不大于5%；豆石粒径宜为5-15mm，加热管的填充层厚度不宜小于30mm；填充层整体水平标高需注意后续瓷砖或找平的水平要求；如地暖区域表层为木地板的，可同步做找平施工；注意回填后的地面养护，最好闭关闭窗户。

（9）主机及相关装置安装：安装前需标出位置及各个接口示意图，做好准备工作，尤其是主机位置及尺寸、周边管线走线及与其他功能的冲突等，需提前规划。

三、轻钢龙骨吊顶施工国家规范？

钢龙骨吊顶国家规范有哪些

1.

通贯龙骨(横撑)必须与竖龙骨中孔保持在同一水平线上,并牢牢卡紧,不得松动,才能将竖龙骨撑牢,使整片隔墙骨架有足够刚度和强度。

2.

把罩面板接缝与门口立缝错开半块板的尺寸,可避免门口上角出现裂缝。

3.

两侧的石膏板应错缝排列,石膏板与龙骨应采用十字头自攻螺钉固定,螺丝长度一层石膏板用25mm,两层石膏板用35mm。

4.

与墙体、顶板接缝处应粘贴50mm宽玻璃纤维带再分层括腻子,可避免出现裂缝。

四、地暖施工国家规范标准最新？

1，施工地面应清洁、平整。厨房、卫生间要做好防水检测。施工环境温度不得低于5℃。施工过程中严禁踩踏采暖管。

2，苯板保温层的铺设应平整，苯板表面应相互紧贴，建筑一楼应进行防潮处理，并应加厚保温层。严禁其他管线、管线敷设在绝缘水平以上。

3，加热管安装。地暖采暖管间距向阳200mm，暗面150mm。如果对管道间距进行加密，应在施工协议中注明，并收取管道费用。

4，加热管应保持直，管道间距安装误差不应大于LOMM。施工时应防止管道扭曲，用管夹固定管道弯曲部分，不得出现“死破”现象。弯曲半径不得小于管材直径的6倍。埋在填充层的供热管禁止有任何接缝。

3、5在分水器与集水器交界处附近的加热管应加装柔性套管，套管应比装饰层高150－200mm。当管排密且间距小于织机时，应设柔性套管。

五、洁净管道施工国家规范有哪些？

.管道敷设应满足设计要求。当设计无要求时，输送干燥气的管道应水平安装，输送湿气的管道安装坡度应不小于0.003，凝析油收集器应倾斜至坡度;

　　2.管道连接焊接，采用钨极氩弧焊在底部，手工电弧焊覆盖技术。不锈钢管焊接或点固焊应在管道内采取充氩保护措施;

　　3.气体管道和设备、阀门及其他附件应采用法兰或螺纹连接。螺纹接头的填料必须由聚四氟乙烯薄膜制成;

　　4.通过洁净室的气体管道，必须清理法兰垫片或螺纹填料的外露部分;

　　5.气体管道采用喷砂除锈或酸洗钝化的无缝钢管时，必须在48小时内采用集中安装方式进行分段安装，充填压力不小于0.2MPa氮气的保护

　　6.对于有接地要求的气体管道，法兰必须焊接有导电跨线。焊丝截面和焊接搭接长度应满足设计要求，焊点必须牢固可靠。

六、轻质砖隔墙施工国家规范要求？

轻质砖隔墙施工规范：

首先要保证基层的平整，不要留下杂物；选择砖块的时候，要选择表面光泽度均匀，强度符合要求的；砌墙施工不要留有缝隙；需要设置构造柱和过梁，以及混凝土的条带，这样才能更有效的达到防潮的效果。

七、光伏承包施工合同文本

光伏承包施工合同文本

光伏承包施工合同是太阳能光伏发电行业中非常重要的文件，它规定了承包方和施工方之间的权益和责任，保障了双方的合法权益。具有合同的保护，双方可以更加安心地合作，推动光伏发电项目的顺利实施。在签署合同之前，双方必须对合同的内容进行详细了解和沟通，确保各项条款的准确、清晰和合理，以避免后期的纠纷和争议。

下面是一份常见的光伏承包施工合同的文本，供参考：

一、合同双方

甲方：（委托方）

地址：

联系人：

电话：

传真：

身份证号码：

乙方：（承包方）

地址：

联系人：

电话：

传真：

身份证号码：

二、合同项目

合同项目名称：

合同项目位置：

合同项目规模：

合同项目周期：

三、合同价格及支付方式

1. 合同总价款：人民币（大写）

2. 支付方式：

• 首付款：
• 进度款：
• 竣工验收付款：
• 最后付款：

四、工作内容及标准

1. 工作内容：

甲方委托乙方进行光伏发电项目的设计、采购、施工、调试等工作。

2. 工作标准：

乙方在工作过程中必须符合国家有关法律法规和行业标准，确保工程的质量、安全和合规。

五、合同履行期限

本合同自双方签署之日起生效，有效期为___年。

六、违约责任

1. 甲方违约责任：

如甲方未按照本合同约定支付款项，乙方有权要求支付违约金，并保留采取其他合法措施的权利。

2. 乙方违约责任：

如乙方未按照本合同约定按时完成工程，甲方有权要求支付违约金，并保留采取其他合法措施的权利。

七、争议解决

双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均有权提起诉讼，由___人民法院管辖。

八、其他约定

1. 关于保密：

双方在合作过程中可能涉及到商业机密和技术秘密，双方应互相保守，不得向任何第三方透露。

2. 关于知识产权：

本合同签署之后，项目相关的知识产权归属甲方所有。

3. 其他约定：

双方还可以在此处列出其他需要特别约定的事项。

以上就是一份光伏承包施工合同的文本，如果您在签署合同前需要了解更多信息，建议您咨询专业人士或法律顾问，以确保合同的准确和合法。希望这份文本对您有所帮助，祝愿您的光伏发电项目取得圆满成功！

八、汽车贴膜施工合同文本

汽车贴膜施工合同文本

尊敬的合作方：

根据我们之间的进一步洽谈，我们很高兴向您提供此份汽车贴膜施工合同文本，以确保双方在合作过程中的权益和责任得到明确界定。

1. 合同主体

甲方（公司名称）：请在此处填写甲方公司名称

乙方（公司名称）：请在此处填写乙方公司名称

2. 贴膜服务内容

甲方将向乙方提供以下汽车贴膜服务：

1. 选择适当的贴膜材料，并确保质量合格。
2. 按照行业标准进行贴膜施工。
3. 确保每辆车辆的贴膜效果符合乙方的要求。
4. 保证贴膜施工过程安全、高效。

3. 付款方式

乙方同意按照以下付款方式向甲方支付贴膜服务费用：

1. 预付定金：请填写预付定金金额百分比，例如30%，预付定金应在合同签署后的指定日期之前支付。
2. 贴膜服务费用：请填写贴膜服务费用总额，该费用将在贴膜施工完成后的指定日期前全额支付。

4. 合作期限

本合同自双方签署之日起生效，有效期为请填写合作期限，例如一年。合同到期前60天，双方可通过书面方式协商续签合同。

5. 保密条款

双方同意在合作期间及合同终止后继续对双方在本合同项下所涉及的商业秘密和机密信息保密。

6. 违约责任

若一方违反本合同的任何条款，应赔偿对方因此遭受的一切经济损失，且违约方应承担相应的法律责任。

7. 争议解决

本合同的签订、效力、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方：请在此处填写公司盖章或签字

乙方：请在此处填写公司盖章或签字

日期：请在此处填写签署日期

九、建设工程小型施工合同文本

建设工程小型施工合同文本

随着城市化进程的加快，建设工程在中国日益增多，小型施工项目由于其规模较小、周期较短的特点，受到了很多投资者的青睐。然而，在进行小型施工项目时，一份完善的合同文本是确保合作双方权益的重要保障。本文将为大家提供一份专业的建设工程小型施工合同文本，以供参考。

第一章 总则

第一条 合同的订立

1. 甲方和乙方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，按照自愿、平等、公平的原则，就甲方委托乙方执行的小型施工项目，达成本合同。

2. 合同的订立应当采用书面形式，双方应当在合同签订前对合同条款进行充分协商和确认，并承诺遵守合同的约定。

3. 本合同的效力及解释适用中华人民共和国相关法律法规。

第二章 合同的内容

第二条 项目范围

1. 乙方将按照甲方要求，在规定的时间内完成以下小型施工项目：
1. 项目名称及地址：
2. 项目工程量及具体要求：
3. 项目工期：
2. 在项目实施过程中，如因客观原因需要调整项目范围，双方应当书面协商并签订补充协议。

第三条 工程价格

1. 本项目的总工程造价为人民币（具体金额）元。

2. 工程款项的支付方式及进度：

• 支付方式：按进度支付。
• 进度及款项支付比例：
• 支付期限：
• 支付方式：

第四条 资金拨付

1. 本合同签订后，甲方应按照合同约定，按时将相应的款项拨付至乙方指定的账户。

2. 若甲方未按时拨付款项，乙方有权要求支付滞纳金。

第三章 工程质量与安全

第五条 工程质量

1. 乙方应按照相关法律法规和合同约定，以及工程技术规范的要求，严格控制工程质量。

2. 如因乙方施工过程中的疏忽、违规操作或使用劣质材料等原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的返工、修复及赔偿责任。

第六条 工程安全

1. 甲方和乙方均应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。

2. 乙方应配备合格的安全管理人员，确保现场的安全环境，并落实相应的安全措施。

第四章 保证与终止

第七条 合同保证

1. 甲方和乙方在签订合同时应互相保证自己在本合同中的权益。

2. 乙方应向甲方提供以下保证：

1. 在工程施工期间，提供相应的技术人员和管理人员，确保施工进度和质量。
2. 保证在合同约定的工期内按时完成工程。
3. 保证施工过程中遵守相关法律法规，确保安全生产。

第八条 合同的解除

1. 因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同，并书面通知对方。

2. 如甲方或乙方违反合同约定，严重影响合同履行的，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

第五章 不可抗力

第九条 不可抗力

在本合同履行过程中，遭遇不可抗力因素而致使合同无法履行的一方，应在不可抗力发生后立即以书面形式通知对方，并提供相应的证明文件。

不可抗力的范围包括但不限于：地震、洪水、火灾、战争等自然灾害和社会事件。

第六章 争议解决

第十条 争议解决

合同履行中发生的争议，双方应通过友好协商的方式进行解决。如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本文为建设工程小型施工合同的样本文本，仅供参考。在实际操作中，应根据具体情况进行修改和调整。如需正式的合同文本，请咨询专业律师或相关机构，以确保合同的合法性和有效性。

十、签订家装施工合同文本

在进行家装施工前，签订家装施工合同是非常关键的一步。合同的签订能够明确双方的权益和责任，确保工程的顺利进行。下面，我们将为大家介绍一份完整的家装施工合同文本，希望能够帮助到您。

1. 合同基本信息

合同编号：2021-001

签订日期：2021年1月1日

施工方：ABC装饰工程有限公司

业主方：张先生

2. 工程内容

本合同所涉及的工程为张先生位于ABC小区的家装施工。

施工内容包括但不限于：

• 拆除、更改墙体结构。
• 电路布线、照明、插座的安装。
• 卫生间、厨房的改造。
• 地板、天花板、墙面的装修。
• 家具、家电的安装。

3. 工期和付款方式

工期约定：30天

付款方式：

• 工程开工前，付款总额的30%作为预付款。
• 工程完成50%时，付款总额的40%。
• 工程完工后，验收合格并经双方确认后，付款总额的30%。

4. 材料和设备

材料和设备的供应由施工方负责，具体品牌和规格按照业主方的要求确定。

如需更换或采购新材料和设备，需经双方协商一致。

5. 工程质量和保修

工程质量应符合国家相关标准和规定。

自工程竣工之日起，施工方提供两年的质量保修期。

保修期内，如发现施工方责任造成的质量问题，施工方应承担免费维修的责任。

6. 违约责任

任何一方如违反本合同约定，应根据违约情况承担相应的违约责任。

如因施工方违约导致工程无法进行，业主方有权解除合同并要求返还已支付的款项。

如因业主方违约导致工程无法进行，业主方应支付相应违约金，并赔偿施工方因此所产生的损失。

7. 法律适用和争议解决

本合同的解释、履行以及争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。

双方如因本合同的履行发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

请双方仔细阅读并确认合同内容，如无异议，请在下方签字确认。

顶一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%