窝工费计算？

一、窝工费计算？

施工机械停滞费按定额台班单价的40%乘以停滞台班数计算。

2.

管理费按人工停窝工费的20%计算。

3.

停窝工人员生活补贴按每人每天15元乘以停工工日数计算。

4.

连续7天之内累计停工小于8小时的不计算停窝工损失费。

二、施工中发现文物可以索赔窝工费吗？

施工时发现文物而延误工期，属于不可抗力，无权要求赔偿停工、窝工等损失。

《中华人民共和国民法典》第一百八十条 【不可抗力】

因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。

不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

三、窝工费计算标准？

1、窝工日期：首先确定窝工的工期，停工了多长时间，这是基础。

2、人工费的计算：统计人员的种类，管理人员、技工、普工等的每个种类的人工费是多少，再乘以相应的窝工天数。作为施工单位可以把这些人员分类，按实际或市场价分别计算人工费，这样费用会多一些，但是业主肯定不会这么给，一般按投标时的人工单价来计算，需要自己把握。

3、机械费、材料租赁费等计算：同人工费一样，总之现场有什么就把相应的单价乘以窝工的天数。

4、赶工费：如果合同竣工工期不能变，所以要把窝工的工期抢回来，肯定需要加班加点抢工期，再把赶工费也计算上；如果竣工工期可以协商，不要赶工费，就向业主表明情况，把合同工期相应顺延。

四、窝工费如何计算？

以下是窝工费计算情形：

1.窝工日期：确定停工多长时间。

2.人工费计算：统计管理人员、技工、普工等的每个种类的人工费是多少，再乘以相应的窝工天数。

3.机械费、材料租赁费等计算：单价乘以窝工天数。

4.赶工费：如果合同竣工工期不变，需要把赶工费计算上；如果可以协商，就不算赶工费。

五、窝工费计算公式？

1、窝工日期：首先确定窝工的工期，停工了多长时间，这是基础。

2、人工费的计算：统计人员的种类，管理人员、技工、普工等的每个种类的人工费是多少，再乘以相应的窝工天数。作为施工单位可以把这些人员分类，按实际或市场价分别计算人工费，这样费用会多一些，但是业主肯定不会这么给，一般按投标时的人工单价来计算，需要自己把握。

3、机械费、材料租赁费等计算：同人工费一样，总之现场有什么就把相应的单价乘以窝工的天数。

4、赶工费：如果合同竣工工期不能变，所以要把窝工的工期抢回来，肯定需要加班加点抢工期，再把赶工费也计算上；如果竣工工期可以协商，不要赶工费，就向业主表明情况，把合同工期相应顺延

六、人员窝工费怎么计取？

1、窝工日期：首先确定窝工的工期，停工了多长时间，这是基础。

2、人工费的计算：统计人员的种类，管理人员、技工、普工等的每个种类的人工费是多少，再乘以相应的窝工天数。作为施工单位可以把这些人员分类，按实际或市场价分别计算人工费，这样费用会多一些，但是业主肯定不会这么给，一般按投标时的人工单价来计算，需要自己把握。

3、机械费、材料租赁费等计算：同人工费一样，总之现场有什么就把相应的单价乘以窝工的天数。

4、赶工费：如果合同竣工工期不能变，所以要把窝工的工期抢回来，肯定需要加班加点抢工期，再把赶工费也计算上；如果竣工工期可以协商，不要赶工费，就向业主表明情况，把合同工期相应顺延。

七、窝工费索赔怎么计算？

以下是窝工费的计算情形：

1、窝工日期：首先确定窝工的工期，停工了多长时间，这是基础。

2、人工费的计算：统计人员的种类，管理人员、技工、普工等的每个种类的人工费是多少，再乘以相应的窝工天数。作为施工单位可以把这些人员分类，按实际或市场价分别计算人工费，这样费用会多一些，但是业主肯定不会这么给，一般按投标时的人工单价来计算，需要自己把握。

3、机械费、材料租赁费等计算：同人工费一样，总之现场有什么就把相应的单价乘以窝工的天数。

4、赶工费：如果合同竣工工期不能变，所以要把窝工的工期抢回来，肯定需要加班加点抢工期，再把赶工费也计算上；如果竣工工期可以协商，不要赶工费，就向业主表明情况，把合同工期相应顺延。

八、窝工费可以索赔吗？

法律分析:窝工费工期间的现场施工机械停滞费+现场工人的工资+周转性材料的维护和摊销费。且该人工窝工费应该计算在索赔内。停窝工损失费,是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。故该人工窝工费应该计算在索赔范围内。停窝工期间的现场施工机械停滞费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。

九、停工窝工合同怎么写

今天，我们将探讨如何正确地撰写停工窝工合同。停工窝工是指在工程施工期间，未按照合同规定时间完成工程，需要暂时停止施工并重新协商工期的情况。一份完善的停工窝工合同可以帮助双方确保权益，并有效地解决潜在的纠纷。下面是一份合同范本，供大家参考。

停工窝工合同

合同背景

甲方：[甲方名称或个人姓名] 地址：[甲方地址] 联系电话：[甲方联系电话] 乙方：[乙方名称或个人姓名] 地址：[乙方地址] 联系电话：[乙方联系电话]

合同内容

经双方协商一致，就工程项目[项目名称]的停工窝工事宜达成如下协议：

1. 停工原因

（1）详细列出停工的原因和具体情况。 （2）阐明各方对此事的理解和认可。

2. 停工期限

（1）约定具体的停工期限，包括开始日期和结束日期。 （2）明确双方再次开工的权限和程序。

3. 停工后责任

（1）列举双方停工期间应承担的责任和义务，包括但不限于项目材料保管、安全防护等。 （2）明确如何进行费用的分摊和支付，以及如何处理因停工而产生的损失。

4. 变更和协商

双方约定，如有需要变更本合同内容，应当通过书面形式进行协商并达成一致。

5. 违约责任

若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。

6. 争议解决

对于因履行本合同而产生的争议，双方应首先通过友好协商解决，协商不成的，可以向相关仲裁机构提交申请。

7. 合同解除

（1）明确解除合同的条件和程序。 （2）阐明双方在解除合同后的权益和义务。

8. 其他事项

双方可以在此部分约定其他相关事项。

9. 合同生效

本合同自双方签字或盖章之日起生效，有效期为[合同有效期]。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

签约人及日期

甲方（盖章）：__________ 日期：__________ 乙方（盖章）：__________ 日期：__________

以上为停工窝工合同范本，供大家参考。在签署合同时，请务必严格遵守合同的约定，并保留好签约的证据，以免发生纠纷时无法维护自己的权益。希望以上内容能对大家有所帮助。

十、窝工费和人工费的区别？

窝工费指的是承包商(包括合法分包商)在进入施工现场后，不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工，使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度而造成原来按照进度计划所配备的施工人员或施工机械设备不能正常施工而产生的费用。

人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。

顶一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%